定西市安定区法院外挂电梯项目

招标公告

 定西市安定区法院外挂电梯项目，甘肃海天建设工程造价咨询有限公司受定西市安定区人民法院的委托，现对该项目的施工进行公开招标，择优选定承包人。

一、招标项目内容

1.1 工程名称：定西市安定区法院外挂电梯项目

1.2 建设地点：定西市安定区人民法院院内

1.3 建设规模：安装电梯一部。（参数详见招标文件清单）

1.4 计划工期：工程计划于2020年06月15日开工，2020年08月14日完工，工期60日历天。

1.5招标范围：经审查批准的施工图或清单范围内所有内容。

1.6标段划分：本工程共设一个标段，确定一家施工中标单位。

二、申请人资格要求

2.1 本次招标投标人为生产厂家的，须具备中华人民共和国特种设备制造(电梯)乘客电梯A级许可证,特种设备安装改造维修（电梯）乘客电梯安装、维修B级（含B级）以上许可证。本次招标投标人代理商投标的，须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修（电梯）乘客电梯安装、维修B级（含B级）以上许可证。

2.2 本次招标不接受联合体投标。

2.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

2.4 凡是参与本项目的投标人须提供行贿犯罪档案结果查询截图，作为资格审查条件之一，自行在中国裁判文书网(http://www.court.gov.cn/wenshu.hyml)上查询。

三、获取招标文件及报名时间、地点

3.1获取招标文件及报名时间：2020年05月11日9时至2020年05月15日17时。

3.2获取招标文件地点：定西市定西市安定区建设大厦A-1幢0302室。

3.3开标时间和地点：见招标文件。

3.4报名时携带资料：

1）、企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证副本（三证合一的除外）、税务登记证副本（三证合一的除外）；2）、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

 以上所有投标报名资料须在报名现场核查原件，同时提交一套复印件，每页加盖投标人印章并装订成册。

四、投标文件的递交

4.1本次招标不组织现场踏勘，不召开标前会议。

4.2递交投标文件截止时间及地点：见招标文件。

4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、联系方式

招标人：定西市安定区人民法院

地  址：定西市安定区民主路6号

联系人：曲 莉  

联系电话：0932-5972529

招标代理机构：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司

地  址：定西市安定区建设大厦A-1幢0302室

联系人：杨景隆

联系电话：18093290990

 

        

 

                                    2020年05月11日