定西市安定区人民法院巉口、宁远法庭防水维修工程

招标公告

 定西市安定区人民法院巉口、宁远法庭防水维修工程，甘肃海天建设工程造价咨询有限公司受定西市安定区人民法院的委托，现对该项目的施工进行公开招标，择优选定承包人。

一、招标项目内容

1.1 工程名称：定西市安定区人民法院巉口、宁远法庭防水维修工程

1.2 建设地点：巉口法庭、宁远法庭院内

1.3 建设规模：定西市安定区人民法院巉口、宁远法庭防水、墙面等维修工程。（详细招标文件见工程量清单）

1.4计划工期：工程计划于2020年06月25日开工，2020年08月04日完工，工期40日历天。

1.5招标范围：经审查批准的施工图或清单范围内所有内容。

1.6 标段划分：本工程共设一个标段，确定一家施工中标单位。

二、投标人资格要求

2.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，且具有合格的安全生产许可证，拟派的项目经理须具备建设行政主管部门核发的建筑二级（含二级）以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核证，外省建筑企业需在建设行政主管部门进行信息登记。

2.2 本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件及报名时间、地点

3.1获取招标文件及报名时间：2020年06月01日-2020年06月05日（上午9：00-11：00时，下午15：00-17：00）。

3.2获取招标文件地点：定西市安定区建设大厦A-1幢0302室。

3.3开标时间和地点：见招标文件。

3.4报名时携带资料：

1）、企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证副本（三证合一的除外）、税务登记证副本（三证合一的除外）；2）、建造师资质证书（附身份证、有效的安全生产考核合格证书）及配套八大员；3）、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

 以上所有投标报名资料须在报名现场核查原件，同时提交一套复印件，每页加盖投标人印章并装订成册。

四、投标文件的递交

4.1本次招标组织现场踏勘，具体时间见招标文件。

4.2递交投标文件截止时间及地点：见招标文件。

4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、联系方式

招标人：定西市安定区人民法院

地  址：定西市安定区民主路6号

联系人：曲 莉  

联系电话：0932-5972529

招标代理机构：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司

地  址：定西市安定区建设大厦A-1幢0302室

联系人：杨景隆

联系电话：18093290990

 

                                               2020年06月01日